工程合同

时间：2024-05-15 23:27:22 阅读全文下载本文

工程合同三篇

现今很多公民的维权意识在不断增强，合同出现在我们生活中的次数越来越多，签订合同也是最有效的法律依据之一。那么合同书的格式，你掌握了吗？下面是小编整理的工程合同3篇，仅供参考，大家一起来看看吧。

工程合同篇1

1、关于建筑工程一切险的保险期限的表述中，不正确的是(C)。

A.建筑工程一切险的保险责任自保险工程在工地动工或用于保险工程的材料、设备运抵工地之时起始

B.在任何情况下，保险人承担损害赔偿义务的期限不超过保险单明细表中列明的建筑期保险终止日

C.建筑工程一切险的保险责任自保险项目被卸至施工地点时开始生效到工程预计竣工验收交付使用之日止

D.建筑工程一切险的保险责任至工程所有人对部分或全部工程签发完工验收证书或验收合格，或工程所有人实际占用或使用或接受该部分或全部工程之时终止，以先发生者为准

2、FIDIC《土木工程施工分包合同条件》规定，在工程师颁发(A)后的28d内，将履约保函退还分包商。

A.缺陷责任证书

B.支付证书

C.履约保证书

D.工程接收证书

3、材料采购合同的质量验收方法中，根据对产品的性能检验目的，可以进行拉伸、压缩、冲击及硬度试验的是(A)。

A.物理试验法

B.化学试验法

C.生物试验法

D.强化试验法

4、下列关于中标人选定原则的说法中，不正确的是(A)。

A.施工招标为投标报价最低者

B.设计招标应为设计方案最优者

C.监理招标应为施工管理和协调能力最优者

D.永久工程设备招标为所提供设备价格功能比最好

5、关于继续履行的叙述中，不正确的是(A)。

A.承担赔偿金或者违约金责任可以免除当事人的履约责任

B.对于金钱债务，违约方必须继续履行，没有别的方式可以替代

C.当事人一方未支付价款或者报酬的，对方可以要求其支付价款或者报酬

D.继续履行是指违反合同的当事人不论是否承担了赔偿金或者承担了其他形式的违约责任，都必须根据对方的要求，在自己能够履行的条件下，对合同未履行的部分继续履行者

6、下列担保方式中，不转移对担保财产占有的是(B)。

A.留置B.抵押C.定金D.质押

7、FIDIC《施工合同条件》规定，业主提前占用的工程如果出现施工质量缺陷，则应负有责任的是(C)。

A.业主B.政府监督部门C.承包商D.工程师

8、履约保函或者保证书是承包人通过银行或者担保公司向发包人开具的保证，在合同执行期间按合同规定履行其义务的经济担保书。保证金额一般为合同总额的(B)。

A.3%～5%B.5%～l0%C.10%～l5%D.15%～20%

9、工程具备隐蔽条件或达到专用条款约定的中间验收部位，承包人在进行自检，并在隐蔽或中间验收前(B)内以书面形式通知工程师验收。

A.24hB.48hC.7dD.14d

10、下列关于建设工程设计变更管理的表述中，错误的是(D)。

A.工程师在合同履行管理中应当严格控制变更

B.由于承包人擅自变更设计，发生的费用和因此而导致的发包人的直接损失，应由承包人承担

C.施工中承包人未得到工程师的同意也不允许对工程设计随意变更

D.由于承包人擅自变更设计，延误的工期给予顺延

11、关于抵押效力的`表述中，有误的是(C)。

A.当事人可以约定抵押担保的范围

B.抵押人有义务妥善保管抵押物并保证其价值

C.抵押权可以与债权分离而单独转让或者作为其他债权的担保

D.抵押期间，抵押人转让已办理登记的抵押物，应当通知抵押权人并告知受让人转让物已经抵押的情况

12、监理人向委托人办理完竣工验收或工程移交手续，承包人和委托人已签订工程保修合同，监理人收到监理酬金尾款结清监理酬金后，本合同(A).

A.即告终止B.无效C.效力待定D.可变更、可撤销

13、当格式条款与非格式条款不一致时，应该(A)。

A.采用非格式条款

B.采用格式条款

C.由提供格式条款的一方决定

D.由提供格式条款的相对人决定

14、任何一方当事人不履行或者不适当履行合同规定的义务而应当承担的法律责任称为(D)。

A.连带责任B.保证责任C.缔约过失责任D.违约责任

15、质押可以分为(A)。

A.权利质押和动产质押

B.权利质押和不动产质押

C.权利质押和信誉质押

D.动产质押和不动产质押

16、非受要约人向要约人做出的接受要约的意思表示是(B)。

A.承诺

B.要约

C.要约邀请

D.新要约

17、债权人按照合同约定占有对方的财产，当债务人不能按照合同约定期限履行债务时，债权人有权依照法律规定享有处置该财产并得到优先受偿的权利称为(B)。

A.抵押

B.留置

C.质押

D.保证

18、施工图设计完成后，(A)应将施工图报送建设行政主管部门，由建设行政主管部门委托的审查机构进行结构安全和强制性标准、规范执行情况等内容的审查。

A.发包人

B.承包人

C.设计单位

D.工程师

19、法人或其他组织的法定代表人、负责人超越权限订立的合同，除相对人知道或应当知道其超越权限以外，该代表行为(A)。

A.有效

B.无效

C.效力待定

D.自始无效

20、《建设工程施工合同(示范文本)》规定，承包商应于不可抗力事件结束后(B)d内，向工程师提交清理和修复费用的正式报告及有关资料。

A.7

B.14

C.28

D.34

工程合同篇2

甲方：

乙方：

双方本着平等互利、诚实守信原则，通过友好协商，就甲方委托乙方完成墨管道横穿路段拆除工程达成一致意见，就相关事宜达成以下协议：

一、工程概况

1、工程内容：北内环路给水延伸段工程DN600球墨管道横穿路段拆除;将所拆除管道、配件装运至美林自来水厂厂区内。

2、工程地点：南安市凤凰路（北内环)

二、工程工期：工期共计7天

三、工程总价

该工程总价为：人民币壹万陆千肆佰贰拾元整（小写：16420元)该价格包括为完成本项工程所发生的'工人、材料、机械及安全协调、税收等一切明示费用。

四、付款方式

乙方拆除工程完工并将拆除材料运至美林水厂厂区内，经甲方验收后七天内凭税票支付全额款项。

五、解决争议的方式

本合同在履行过程中发生的争议，由当事人双方协商解决，协商不成可向工程所在地人民法院诉讼。

六、其他

1、合同履行期间，甲乙双方对本合同内容作实质性的变更或订立补充协议，必须经双方当事人签字（盖章)后方能生效。

2、本合同从甲、乙双方签字（盖章)之日起生效，工程完工甲方付清工程款后合同失效，本合同一式贰份，甲乙双方各持壹份，具有同等法律效力。

甲方（公章）：_________

法定代表人（签字）：_________

_________年____月____日

乙方（公章）：_________

法定代表人（签字）：_________

_________年____月____日

工程合同篇3

合同编号：77838

合同编号：__________(由承接方编填)

委托方：____________________________________

承接方：____________________________________

签订日期：__________________________________

项目名称：__________________________________

项目建设地点：______________________________

委托方(甲方)：____________________________

承接方(乙方)：____________________________

甲方委托乙方承担____________________工程设计，经双方协商一致，签订本合同。

第一条本合同依据下列文件签订：

1.1《中华人民共和国经济合同法》和《建设工程勘察设计合同条例》。

1.2国家及地方有关工程察设计管理法规和规章。

1.3建设工程批准文件。

第二条本合同设计项目的名称、阶段、规模、投资、设计内容及标准

序号项目名称阶段规模投资设计内容及标准

工程特征及附注说明：_______________________________________________

第三条甲方向乙方提交的有关资料及文件

第四条乙方向甲方交付的设计文件

第五条甲方应支付合同项目的设计费为__________元(取费计算标准详见表)。设计费的支付方法为

5.1本合同生效后_______内，甲方支付设计费总额的20%，计__________元作为定金(本合同履行后，定金抵作设计费);

5.2乙方提交__________设计文件后__________天内，甲方支付设计费总额的__________%，计__________元。

5.3乙方提交全部设计文件后__________天内，甲方付清其余的设计费，计__________元。

第六条双方责任

6.1甲方责任：

6.1.1甲方按本合同第三条规定的内容，在规定的时间内向乙方提交资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责。

甲方提交上述资料及文件超过规定期限15天以内，乙方按本合同第四条规定交付设计文件时间顺延;规定期限超过15天以上时，乙方有权重新确定提交设计文件的`时间。

6.1.2甲方变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提资料作较大修改，以致造成乙方设计需返工时，双方除需另行协商签订补充合同(或另订合同)、重新明确有关条款外，甲方应按乙方所耗工作量向乙方支付返工费;

6.1.3在合同履行期间，甲方要求终止或解除合同，乙方未开始设计工作的，不退还甲方已付的定金;已开始设计工作的，甲方应根据乙方已进行的实际工作量，不足一半时，按该阶段设计费的一半支付;超过一半时，按该阶段设计费的全部支付;

6.1.4甲方应按本合同第五条规定的金额和时间向乙方支付设计费用，每逾期支付一天，应承担应支付金额千分之二的逾期违约金。逾期超过30天以上时，乙方有权暂停履行下阶段工作，并书面通知甲方。甲方上级对设计文件不审批或本合同项目停缓建，甲方均应支付应付的设计费;

6.1.5甲方要求乙方比合同规定时间提前提交设计文件时，甲方应支付赶工费;

6.1.6甲方应为乙方派驻现场的工作人员提供工作生活及交通等方便条件;

6.1.7甲方应保护乙方的设计版权，未经乙方同意，甲方对乙方交付的设计文件不得复制或向第三方转让或用于本合同外的项目，如发生以上情况，乙方有权索赔。

6.2乙方责任：

6.2.1乙方按本合同第四条规定的内容、时间及份数向甲方交付设计文件;

6.2.2乙方对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于乙方设计错误造成工程质量事故损失，乙方除负责采取补救措施外，应免收受损失部分的设计费，并根据损失程度向甲方偿付赔偿金，赔偿金最多与免收的设计费金额相等;

6.2.3由于乙方自身原因，延误了按本合同第四条规定的设计文件交付时间，每延误一天，应减收该项目应收设计费的千分之二;

6.2.4合同生效后，乙方要求终止或解除合同，乙方应双倍返还定金;

6.2.5乙方交付设计文件后，参加有关上级审查及根据审查结论负责不超出原定计划任务书范围内的必要调整补充。乙方按合同规定时限交付设计文件一年内项目开始施工，负责向甲方及施工单位进行设计交底、现场施工服务、处理有关设计问题和参加竣工验收。在一年内项目尚未开始施工，乙方仍负责上述工作，可按所需工作量向甲方适当收取__________元咨询服务费;

6.2.6乙方不得向第三方扩散、转让甲方提交的产品图纸等技术经济资料。如发生以上情况，甲方有权索赔。

第七条其他

7.1甲方要求乙方派专人长期驻施工现场进行配合与解决有关问题时，双方应另行签订技术咨询服务合同。

7.2乙方为本合同项目所采用的国家或地方标准图，由甲方自费向有关出版部门购买。本合同第四条规定乙方交付的设计文件份数超过《工程设计收费标准》规定的份数，乙方另收工本费。

7.3本工程项目中，建筑材料、设备的加工定货，甲方需要乙方设计人员配合时，所需费用由甲方承担。

7.4甲方委托乙方配合引进项目的设计任务，从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各个阶段，应吸收承担有关设计任务的乙方参加。出国费用，除制装费外，其他费用由甲方支付。

7.5甲方委托乙方承担本合同内容之外的工作服务，另行支付费用。

7.6由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。

7.7本建设工程设计合同在履行过程中发生纠纷，委托方与承接方应及时协商解释。协商不成时，双方同意由_______________仲裁委员会仲裁(双方不在本合同中约定仲裁机构，事后又没有达成书面仲裁协议的，可向人民法院起诉)。

7.8本合同未尽事宜，双方可签订补充协议作为附件，补充协议与本合同具有同等效力。

7.9本合同一式八份，甲乙双方各执四份。

7.10本合同双方签章后，在15日内报项目所在地省级建设行政主管部门规定的审查部门审查。双方认为必要时，到项目所在地工商行政管理部门鉴证。双方履行合同规定的义务后，本合同即行终止。