有关工程合同范文汇总10篇
在当今不断发展的世界,合同的使用频率呈上升趋势,签订合同也是非常有必要的行为。合同有不同的类型,当然也有不同的目的,以下是小编帮大家整理的工程合同10篇,仅供参考,欢迎大家阅读。
工程合同 篇1甲方: 联系电话:
身份证号码: 现住址:
工程地址:
乙方: 深圳××装饰工程有限公司 联系电话:
营业执照号: 资质证号:
地址: 法人代表:
兹有甲方委托乙方承担
装饰设计,经双方友好协商,在平等自愿的基础上达成以下合同条款:
第一条:设计工作概况
1.1设计工作流程
1.2 设计收费标准及工作范围表
第二条 设计内容 本设计分为两个阶段进行:
第一阶段:方案设计
2.1.1 根据甲方提供的主要委托思想(功能要求、个人喜好、投资计划等),乙方进行方案设计,并提供设计方案,此部分设计内容包括:
①效果图 壹张
②平面结构图 壹张
③天花平面图 壹张
④平面布置图 壹张
⑤地面材质图 壹张
⑥主要材料的确认
2.1.2 乙方提供的方案图纸必须经甲方签字认可后乙方才能进行下阶段工作;
2.1.3 若乙方提供的方案,改变了建筑原有的结构、设备,则需经甲方和相关部门的签字认可;
2.1.4若甲方要求改变建筑原有的结构、设备,则需经乙方和相关部门的签字认可;
2.1.5设计周期: 天(日历天)。即 年 月 日至 年 月 日
第二阶段:施工图绘制
2.2.1 在甲方签订施工合同后,乙方进行施工图绘制,并向甲方提供全套图纸;
2.2.2 按甲方要求修改方案及施工图所需时间不计入设计周期;
2.2.3 施工图绘制周期,签订施工合同后 天。
第三条 设计费支付方式:
3.1 乙方按套内面积 平方米,每平方米 元收取设计费,总设计费人民币大写 元,小写¥ 元。
3.2 付款方式:
3.2.1 双方签订本合同即由甲方支付给乙方总设计费的60%作为订金,即:
元;(注:若总设计费的60%总金额少于XX元的,则该订金为XX元,且则须一次性付清)
3.2.2 签定施工合同时即结清设计费尾款。
第四条 双方的权利与责任:
4.1 甲方:
4.1.1 确定一名甲方代表 ,在整个设计、施工过程中作为对乙方提供的设计方案及材料给予确认;
4.1.2 若甲方在已签字确定设计方案的情况下,需另外重新出方案的,甲方应承担相应费用。若甲方对方案不满意,有权要求乙方重新做,若多次重做仍不满意,甲方有权终止设计合同,并要求乙方退还已收订金的一半,但不得带走任何形式的图文资料纸;(注:乙方不予返还的订金数额最少为XX元)
4.1.3 配合施工图交底;
4.1.4 配合材料的确定;
4.1.5 参与竣工验收。
4.2 乙方:
4.2.1 根据甲方提供的主要委托思想(功能要求、投资计划、个人喜好等)进行方案设计;
4.2.2 有权要求甲方提供设计所需的与本工程有关的资料;
4.2.3 根据甲方签认的.设计方案进行施工图绘制;
4.2.4 现场指导施工及疑难问题的解决;
4.2.5 参与施工交底;
4.2.6 根据甲方需要可提供1个工作日内的配饰物品的选择指导。
第五条 违约责任
5.1在合同履行期间,甲方要求终止或解除合同,乙方未开始设计工作的,不退还甲方已付的设计费;已开始设计工作的,甲方应根据乙方已进行的实际工作量,不足一半时,按该阶段设计费的一半支付;超过一半时,按该阶段设计费的全部支付。
5.2甲方未按本合同约定向乙方支付设计费,每拖延一日,按本合同总价款的 1% 向乙方支付违约金。
5.3乙方未按时提交设计方案或施工图的,每拖延一日按本合同总价款的1% 向甲方支付违约金。
5.4合同生效后,若任何一方要求提前解除合同,则视为违约,将支付给对方总设计费的10%作为违约金。同时,订金不予返还。
5.5乙方对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于乙方人员错误造成工程量事故损失,乙方除负责采取补救措施外,应免收直接受损失部分的设计费,该免收的部分设计费作为补偿费用归甲方所有,同时乙方还应当赔偿由此给甲方造成的全部损失
5.6由于乙方设计的原因,遭成工程不能及时开工或者拖延工期,工期每延误一天,乙方应当向甲方支付相当于设计费千分之三的赔偿金。
第七条 附则
7.1 本合同经甲、乙双方签字(盖章)后生效;
7.2 本合同一式二份,双方各执一份,具有同等法律效力;本合同未尽事宜,双方可签订补充协议,有关协议及双方认可的来往电报、传真、会议纪要等,均为本合同组成部分,与本合同具有同等法律效力,
7.3 本合同履行完后自动终止;
7.4 双方约定,因本合同发生的纠纷由合同履行地人民法院管辖。
甲方(签字): 乙方(盖章):
签约代理人:
年 月 日 年 月 日
工程合同 篇2一、 工作简述
工程合约部是施工处管理工程施工技术及合同、计量支付管理的职能部门,在项目经理和技术负责人的直接领导下,负责办理施工处有关施工和技术管理、工程计划、中期计量支付及竣工决算等方面的业务。
二、 部门组织机构图
三、 工作责任规定
1、 工作任务
⑴ 负责组织对施工处工程设计图纸的审核,进行工地核对,负责会同有关部门编制施工组织设计。
⑵ 负责工程技术管理工作,及时解决施工中出现的工程技术问题,并会同有关部门对工程事故的技术处理方案作出决定。 ⑶ 推行全面质量管理,会同有关部门进行质量事故的处理。 ⑷ 负责提拟工程变更方案,并办理上报审批手续。
⑸ 负责做好施工技术总结工作,编制竣工资料,编写开工、竣工报告。
⑹ 负责推广新技术、新工艺、新材料在工程中的应用。
⑺ 负责技术情报工作,做好技术资料的收集、保管、交流;有计划地组织技术人员学习先进的施工技术和工艺。
⑻ 负责施工处的日常计量工作,根据合同规定,定期编报计量支付月报。
⑼ 根据相关合同与下属施工中队、劳务队伍、材料供应商等进行结算。
⑽ ……此处隐藏11738个字……同专用条件
D.在实施过程中双方共同签署的补充和修正文件
E.双方来往的信件和书面文件
答案ABCD
4.委托人对合同履行的监督控制权的说法,正确的是( )。
A.可随时要求监理人对重大问题提交专项报告
B.监理人调换总监理工程师,须经委托人同意
C.监理人转让义务,必须经委托人书面同意
D.监理人转让利益,不需委托人书面同意
E.监理人转让支付款,必须经委托人书面同意
答案ABC
5.根据《建设工程委托监理合同》规定,监理人对( )有建议权。
A.生产工艺设计变更
B.工程分包人的资格
C.设计标准
D.调换承包人工作不力的有关人员
E.规划设计
答案ACE
6.以下属于监理人的监督控制权的是( )。
A.向承包人提出建议
B.对施工进度的监督
C.征得委托人同意,发布开工令
D.对工程上使用的材料和施工质量进行检验
E.工程设计变更的审批
答案ABCD
7.监理人的'附加工作包括( )。
A.非监理人原因而终止的监理业务的善后工作 B.恢复监理业务前不超过42天的准备工作时间
C.非监理人原因使监理工作延误增加的工作量
D.非监理人原因使承包合同不能按时竣工而延长的监理时间
E.委托人要求监理人就施工中采用新工艺施工部分编制质量检测合格标准
答案CDE
8.合同有效期是指( )。
A.监理人的责任期 B.从双方签订合同到监理单位收到监理尾款止
C.开工到竣工 D.双方磋商日始到完成所有义务止
E.合同双方协商一致的日期
答案AB
9.根据《建设工程委托监理合同》标准条件规定,委托人的义务包括( )。
A.提供开展监理业务所需的外部条件
B.提供与本工程有关的设备生产厂名录
C.必须免费向监理人提供为监理工作所需的一切条件
D.在一定时间内就监理人书面提交并要求做出决定的一切事宜做出书面决定
E.授权一名熟悉工程情况、能在规定时间内做出决定的常驻代表负责与监理人联系
答案ABDE
10.委托监理合同中,属于监理人的义务的有( )。
A.按合同约定派驻人员
B.使用委托人提供的设施完成工作后应归还
C.将监理机构主要成员职能分工和权限书面通知第三方
D.负责工程施工中有关各方的协调管理
E.负责办理施工有关的行政批准手续
答案ABD
11.对监理人的禁止行为有( )。
A.不得接受承包人的报酬 B.不得参与和委托人利益相冲突的任何活动
C.不得泄露与本工程有关的保密资料
D.不得泄露设计人申明的秘密
E.不得参与合同的协调管理工作
答案ABCD
12.关于监理人的责任限度说法正确的是( )。
A.监理人在责任期内,因过失造成损失,要负监理失职的责任
B.监理人不对责任期以外发生的任何事情所引起的损失负责
C.不对第三方违反合同规定的质量要求和完工时限承担责任
D.监理人应对责任期以外发生事情引发的损失,承担相应责任
E.因监理人失职造成损失,监理应承担全部责任 答案ABC
13.正常监理工作酬金中的直接成本包括( )。
A.监理人员的基本工资
B.监理人员的补助费
C.监理单位的业务培训费
D.监理单位的资料购置费
E.监理使用仪器的摊销费
答案ABE
14.我国现行的监理费计算方法有( )。
A.按监理工程概预算的百分比计算
B.按参与监理工作的年度平均人数计算
C.由委托人和监理人按商定的其他方法计算
D.中外合资、合作、外商独资的工程项目,参照国际标准协商确定
E.按委托人提出的方法
答案ABCD
15.有关监理合同双方关系的说法正确的是( )。
A.由非监理人原因使监理工作延误,监理人应得到附加工作酬金
B.监理合同的变更只需委托人同意
C.当事人一方要求解除合同时,应当在一周内通知对方
D.变更合同必须采取书面形式
E.监理合同的终止不影响双方的权利和义务的责任
答案ADE
16、下列解决合同争议的文件中,具有法律强制力的有( )。
A.监理工程师主持下发包人和承包人达成的和解协议
B.建设行政管理机关主持下发包人和承包人达成的调解协议
C.仲裁机构主持下发包人和承包人达成的仲裁调解书
D.法院主持下发包人和承包人达成的民事调解书
E.合同管理机关主持下发包人和承包人达成的调解协议
答案:CD
17、下列有关违约金的述中,错误的有( )。
A.合同中必须约定违约金
B.约定的违约金低于实际损失,当事入可以请求人民法院或仲裁机构予以增加
C.约定的违约金过分高于实际损失,当事人必须按约定的违约金执行
D.合同中未约定违约金,当事人一方可以要求对方依法支付违约金
E.违约方支付违约金后,对方仍有权要求其履行债务
答案:ACD
18、依据《合同法》,法定解除合同的条件有( )。
A.合同履行过程中发生不可抗力
B.合同履行期限届满之前当事人一方明确表示不履行
C.当事人一方迟延履行主要债务
D.当事人一方违约行为致使合同目的不能实现
E.合同履行期限届满之前,当事人的行为表明不履行主要债务
答案:ABDE
19、某投标由银行出具投标保函,发生下列( )情况时,可以没收投标保证金。
A.投标人提交的投标文件被确认无效
B.投标人在开标前撤回投标文件
C.投标人在投标有效期内撤销投标文件
D.中标后,无正当理由投标人拒绝订立合同
E.中标人根据规定未能提交履约保证
答案CDE
20、施工企业准备以汇票向债权人提供担保。下列关于该担保的说法中,正确的有( )。
A.该担保方式是质押
B.该担保方式是抵押
C.施工企业应当将汇票交付债权人
D.双方应当办理登记
E.汇票仍由施工企业保管
答案AC